弱电专业分包合同(2)

9.5承包人应该采取合理措施，防止其人员发生任何违法犯罪或妨害社会治安和公共安全的行为，并有责任和义务保护周围和其他人员和财产免受上述行为的危害，由此造成一切后果由承包人负责。

9.6承包人应严格遵守有关消防、保卫、交通安全、环卫、社会治安等方面的规定。凡是由于承包人原因造成的一切相关损失、损害、事故，其经济及法律责任由承包人承担。发包人根据工程施工现场管理规定，有权对其追加处罚。

9.7承包人应做好施工过程中成品及半成品的保护工作，并派专人看守。如有损坏现象发生，抓到责任人由责任人负责，否则一切损失由承包人承担。

10、发包人一般职责 10.1发包人驻现场代表

项目经理: _董海成 ； 技术负责人：_ 孙莉

10.2对业主、监理工程师、设计单位发给发包人的指令，只要涉及承包人，应及时转发给承包人，以确保这些指示能及时得到落实。

10.3及时向承包人提供施工所需指令、指示、洽商等相关施工文件、施工图纸。 10.4负责施工现场总平面图的管理，负责协调总分包之间、分包之间的关系。 10.5发包人可为承包人有偿提供垂直运输、满足专业使用要求的脚手架和配套的安全设施、生活用水和用电（承包人按发包人指定的水、电接口挂表计量缴费，如无法挂表计量，按每月每人40元标准收取）。

10.6当监理工程师或发包人对承包人的工程材料、施工质量置疑时，有权随时进行抽查。 10.7对承包人的工程质量、进度、安全、现场管理和人员管理等进行监督检查。 11、承包人一般职责 11.1承包人驻工地代表

承包人驻工地代表姓名：_ _（授权委托书作为分包合同附件）。

承包人驻工地代表的职权：按分包合同约定和发包人、设计单位批准的施工组织设计、

- 6 -

深化设计、施工作业计划、工期控制计划、质量标准和发包人指令要求施工，遵守发包人、业主和监理单位的各项规章制度，履行分包合同中规定的其他所有职责和义务， / 。

承包人未经发包人同意，不得擅自更换驻工地代表。承包人如有违反，将被视为违约，并承担违约责任，承包人按本合同总金额的 1% 向发包人支付违约金。

如承包人驻工地代表违反分包合同规定的各项职责和义务，或发包人认为承包人驻工地代表不称职，发包人有权要求承包人更换驻工地代表。承包人应予执行。

11.2按发包人要求的时间准时进场，进场前三天上报工程施工方案及深化设计，并严格按照批准的施工方案及深化设计组织施工。

11.3向发包人提供满足其要求的月度工程进度计划。

11.4就分包工程范围内的工作，发包人随时可以向承包人发出指令和决定，承包人应执行发包人发出的所有指令和决定。承包人拒不执行指令，发包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付承包人的相应款项中扣除。

11.5就分包工程范围内的工作，承包人应执行经发包人确认和转发的业主或监理单位发出的所有指令和决定。

11.6按照工程所在地政府主管部门颁布的建筑安装工程资料管理规程及有关规定进行施工资料及竣工资料的填报、归档、移交。

11.7根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。 11.8遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续。

11.9已完成工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作，成品保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

11.10做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）的保护工作。 11.11保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到发包人的要求，承担环保、环卫的相关费用。

- 7 -

11.12严格遵照执行发包人施工现场各项管理规章制度。

11.13按照发包人的统一要求，自行安排施工现场办公用房、生产用房、生活用房，搭设施工必须的安全防护棚、操作架等设施。

12、检查与验收

12.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同发出的指令施工，随时接受发包人的检查检验，并为检查检验提供便利条件。施工作业人员应持有效的上岗资格证书。

12.2 承包人的工程质量达不到约定标准的要求，发包人可要求返工，直到符合约定标准。承包人承担返工责任和费用，工期不予顺延。

12.3 隐蔽工程前由承包人进行自检，并在隐蔽工程验收前48小时内以书面形式将隐蔽的内容、验收时间和地点通知发包人验收。发包人组织相关人员、监理工程师，按照标准、规范和设计图纸等要求进行验收，验收合格后相关人员、监理工程师在验收记录上签字，承包人方可进行转序施工。验收不合格，承包人须在发包人限定的时间内修复至合格后重新验收。

12.4 无论发包人是否进行验收，当发包人要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在验收后重新修复。

12.5 承包人的设备、材料在使用之前，必须向发包人提交申报证明文件（包括但不限于以下证明材料）：原设备、材料出厂质量合格证；具有相应资质等级检测部门出具的检测报告、性能及使用说明；复试报告；环保报告；批量编号；材料名称；生产日期；生产许可证号；单位面积重量等文件，以确保材料质量。

12.6承包人用于本工程的材料，发包人、监理工程师有权随时进行材料抽样检验，要求材料供应商提供可以证明该批材料质量的相关文件。

12.7承包人应保证发包人、监理工程师有权进入承包人的施工现场，并可直接向承包人发布指令，承包人应服从发包人、监理工程师的指令。

- 8 -

12.8承包人应遵守政府有关主管部门对施工质量管理的相关规定，承担相应质量责任，应配备专职技术员、至少2名具有相应能力的专职质量检查人员。凡是由于承包人原因造成的一切经济、法律责任及损害，其一切后果由承包人承担，发包人有权对其追加处罚。

12.9承包人应严格按照设计图纸、技术规范和施工方案组织施工，因违反上述规定出现的任何质量问题及给发包人造成的任何损失由承包人承担，并且发包人有权对其追加处罚。

13、环保与职业健康安全 （另签订补充协议）

承包人在施工作业过程中应满足国家、行业、地方和发包人有关环境管理和职业健康安全管理的要求（双方另签订环保协议和安全协议），保证施工生产符合相关标准的要求。

14、技术资料

14.1 承包人应严格按照合同及工程所在地政府主管部门颁布的建筑安装工程资料管理的相关规定，及时、真实、准确地提供完整且规范的技术资料，并对资料的完整性、真实性负责。承包人资料不齐全，发包人有权扣留部分工程款。

14.2如果政府主管部门在建筑工程评比过程中对技术资料有特殊要求，承包人有义务予以满足，不得以任何借口拒绝、推诿。

15、违约

15.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受各级安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

15.2由于承包人原因（不可抗力除外）造成工期延误，每拖延一天承包人按本合同总金额的 1 % 向发包人支付违约金，并承担发包人的一切损失。

15.3 承包人不得将本工程转包或再分包，若发生转包或再分包，承包人应按照不低于合同价的30%向发包人支付违约金，并承担由此引起的一切责任和其它全部经济损失。

15.4承包人因本分包工程与其供货商、劳务人员发生诉讼，若导致发包人被法院裁定或判决承担责任并支付了相应款项，则承包人赔偿由此对发包人造成的全部损失。

- 9 -

15.5 因承包人未能履行合同责任和义务，发包人有权提前解除合同，合同自发包人向承包人发出解除通知时解除，造成发包人的所有损失由承包人赔偿。

15.6 项目经理部印章不得用于签订协议书、对账单、确认文件、收款或收货文件、结算文件、承诺书、担保文件、证明文件、经济类往来函件等任何具有合同性质的文件，也不得签订任何涉及处分发包人（指公司）权利（含合同争议管辖权）的文件。如违反合同约定已签署上述文件的，上述文件自始无效，且承包人应向发包人支付合同价款20%的违约金。

15.7如履行合同产生争议，不因承包人在诉讼中追加任何其他利害关系人作为争议当事人而改变本合同争议的管辖，如发生管辖权变更的，承包人应按本合同价款的20%向发包人支付违约金。

16、安全施工及事故处理（另签订补充协议）

16.1发生伤亡事故，承包人应按有关规定通知发包人和监理工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担其责任和发生的费用。

16.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 17、保修

17.1承包人在质量保修期间，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本分包工程质量保修责任。

17.2 本分包工程缺陷责任期为 两年 。

本分包工程的质量保修期按《建设工程质量管理条例》及有关规定执行。

17.3 缺陷责任期及质量保修期自1000T制粉车间等7项（京粮集团古船粮食加工基地） 工程竣工备案之日起计算。 17.4质量保修责任

17.4.1 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用从承包人的质量

- 10 -

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库弱电专业分包合同(2)在线全文阅读。