施工分包管理工作手册(7)

（4）从现场撤离所有专业分包人的设备及所有职员和劳务人员。

31.4 31.4.1 31.4.2

合同解除后的支付

根据第31.1.2项合同解除后，承包人应当支付给专业分包人按照第26条应当支付的所有款项。 根据第31.2项合同解除后，承包人应当尽快与各方协商后，确定和决定：

（1）在接收现场与解除合同之时，专业分包人就其按照合同文件约定实际完成的工程价值，已合理得到或理应得到的款额；

（2）因31.2中第（1）、（2）、（6）条解除合同，承包人可以中止支付实际完成的工程款。 32. 32.1

索赔

专业分包人索赔

32.1.1 如果承包人未能履行合同文件约定的义务或如果承包人履行的义务存在错误给专业分包人造成损失，专业分包人可按照以下约定向承包人提出索赔。 32.1.2

专业分包人索赔的提出：

专业分包人应当在知道或应当知道索赔事件发生后21天内，向承包人提交索赔报告，并说明提出索赔的理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 32.1.3

专业分包人索赔的处理：

（1）承包人收到专业分包人提交的索赔报告后，应当及时审查索赔报告的内容、查验专业分包人的记录和证明材料，必要时承包人可要求专业分包人提交全部原始记录复印件。

（2）承包人应当按照合同文件约定对专业分包人提出的追加付款和（或）延长工期的要求进行审核和确认，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的35天内，将索赔处理结果答复专业分包人。

（3）如果承包人在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的35天内未答复专业分包人处理结果的，则视同承包人接受了专业分包人的索赔要求。

（4）专业分包人接受索赔处理结果的，按照第32.1.5项完成赔付。专业分包人不接受索赔处理结果的，按照第35条的约定解决争议。 32.1.4

专业分包人提出索赔的期限：

（1）如果专业分包人未按照第32.1.2项的时间要求提出索赔，视为专业分包人已放弃了对相关事件的索赔。 （2）如果专业分包人以书面形式确认了承包人审定的工程结算书后，应当被认为已无权再提出完工结算前所发生的任何索赔。 32.1.5 32.2

专业分包人的索赔要求被批准后，其应当获得的索赔款由承包人随当期工程进度款支付。 承包人的索赔

32.2.1 如果专业分包人未能按照本专业分包合同约定履行义务或专业分包人所履行的义务存在错误给承包人造成损失，承包人可按照以下约定向专业分包人提出索赔。 32.2.2

承包人索赔的提出：

承包人应当在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向专业分包人提交索赔报告，并说明提出索赔的理由以及有权得到的索赔金额和（或）延长的缺陷责任期，并附必要的记录和证明材料。 32.2.3

承包人索赔的处理：

（1）专业分包人收到承包人提交的索赔报告后，应当及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时专业分包人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）专业分包人应当按照合同文件约定对承包人提出的索赔金额和（或）延长的缺陷责任期的要求进行审核和确认，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果答复承包人。 （3）如果专业分包人在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内未答复承包人处理结果的，则视同专业分包人接受了承包人的索赔要求。

（4）承包人接受索赔处理结果的，按照第32.2.5项的约定完成赔付，承包人不接受索赔处理结果的，按照第35条的约定解决争议。 32.2.4

承包人提出索赔的期限：

（1）如果承包人未按照第32.2.2项的时间要求提出索赔，视为承包人已放弃了对相关事件的索赔。 （2）当承包人开具了第29.1款所约定的工程结算书后，应当被认为已无权再提出完工结算前所发生的任何索赔。

32.2.5 专业分包人应当付给承包人的索赔金额可从承包人拟支付给专业分包人的合同价款中扣除，或由专业分包人以其他方式支付给承包人。当拟支付给专业分包人的合同价款已不足以满足索赔金额时，专业分包人应当在接受索赔处理结果后14天内，将其差额赔偿给承包人。

33. 33.1

保险

专业分包人应当负责其供应的材料及设备在运输途中直至运抵现场的安全，根据风险评估情况自行购买有关保险。

33.2 承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 34. 34.1 34.1.1

专业分包人必须为从事危险作业的员工办理意外伤害保险，支付保险费。

专业分包人为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 为了分散或降低风险，专业分包人可办理其他商业保险，其费用由专业分包人自行负担。 保险事故发生时，承包人专业分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。 保险其他约定见合同条款专用部分。 不可抗力 不可抗力 不可抗力确认

不可抗力是指承包人和专业分包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等其他情形。

34.1.2 如果在合同生效日期后发生不可抗力事件，从而阻止合同义务的履行，在该不可抗力影响的范围内，承包人和专业分包人均不应当被认为违约或毁约。但如果承包人或专业分包人延迟履行其合同义务以后发生不可抗力事件，则不能免除其相应的责任。 34.2

承包人和专业分包人的义务

34.2.1 如果承包人认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其履行义务，则在此事件发生时，应当及时通知专业分包人，并且只要合理可行，应当尽力继续履行其合同中的义务。承包人还应当将他的建议通知专业分包人，目的在于完成工程以及减少专业分包人的任何损失。

34.2.2 如果专业分包人认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其履行义务，则在此事件发生时，应当及时通知承包人，并且只要合理可行，应当尽力继续履行其合同中的义务。专业分包人还应当将他的建议通知承包人，包括任何合理的履约替代方法。但未经承包人的同意，专业分包人不得实施此类建议。 34.3

不可抗力发生情况下的付款

如果由于不可抗力的发生造成本专业分包工程的损失和损害，专业分包人有权要求承包人将该事件发生前按照合同所完成的工程款项及时支付给专业分包人。 34.4

不可抗力造成损害的责任划分

除非合同文件另有约定，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按照以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（2）专业分包人施工机械设备的损坏由专业分包人承担；

（3）承包人和专业分包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）专业分包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的费用由承包人承担；

（5）不能按期完工的，应当合理延长工期。承包人要求赶工的，专业分包人应当采取赶工措施，赶工费用由承包人承担。 34.5

避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，承包人和专业分包人均应当采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方未采取有效措施导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。 34.6

因不可抗力解除合同

如果不可抗力事件的发生持续超过182天，则尽管批准了工期延长，合同双方仍均可向对方发出解除合同的通知，在该通知送达对方时，本专业分包合同自动解除。 35. 35.1

争议 争议解决方式

35.1.1 如果承包人和专业分包人由于本专业分包合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过友好协商或者邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议，则双方中任何一方均可按照合同文件约定的以下一种方式解决争议：

（1）第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁； （2）第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 争议的解决方式见合同条款专用部分。

35.2

发生争议时合同的履行

发生争议后，除非出现下列情况的，承包人和专业分包人都应当继续履行合同，保持施工连续并保护好已完工程：

（1）单方违约导致本专业分包合同确已无法履行，双方协议停止施工； （2）不可抗力导致本专业分包合同无法履行； （3）调解要求停止施工，且为双方接受； （4）仲裁机构要求停止施工； （5）法院要求停止施工。

36.

地下文物

36.1 专业分包人施工场地以内发现文物或古树名木，需及时通知承包人并采取保护措施，由此产生的费用由承包人承担，工期相应顺延。 36.2 37.

未征得承包人书面同意，专业分包人不得对此等发现物进行任何移动或破坏。如专业分包人未征得承包人同意前移动或破坏了上述发现物，由此产生的一切责任和赔偿费用由专业分包人承担。 保密

合同双方都应当履行对本专业分包合同的保密义务，未征得对方事先的书面同意，另一方不得在任何经营活动中、技术文献或其他地方发表或披露本专业分包合同或其任何细节。更不得把全部或部分的与本专业分包合同有关的资料翻印外传。

合同条款专用部分

1. 一般规定 1.1 词语定义

1.1.24 区段

1.3 书面形式

1.3.4 承包人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址： （1）传真号码： 邮政编码：

（2）邮寄地址： （3）送达地址： （4）电子邮箱地址： 专业分包人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址： （1）传真号码： 邮政编码： （2）邮寄地址： （3）送达地址 （4）电子邮箱地址： 5． 技术标准和要求

5.1 除执行总承包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准，其他约定： 6． 图纸 6.1 图纸

6.1.1 承包人应当向专业分包人提供图纸的日期及图纸套数： （1）提供时间： （2）提供套数： 7． 总承包合同

7.4 其他约定： 10． 承包人 10.1 承包人义务 10.1.4 现场的准备和移交

承包人向专业分包人移交现场的时间： 承包人向专业分包人移交的现场应当具备以下条件：

（2）提供的其他条件： 10.1.16 承包人应履行其他义务： 10.2 承包人代表

10.2.1 承包人委派常驻现场的代表为：

承包人项目经理姓名： 承包人安全员姓名： 11． 专业分包人 11.1 专业分包人义务 11.1.8 需要配备的主要人员：

项目经理或者负责人、技术人员、质量管理人员、安全管理人员、主要班组长、分包工程开工前提供特殊作业人员等花名册。

11.1.18 专业分包人应履行的其他义务： 11.2 专业分包人代表

11.2.1 专业人委派常驻现场的代表为：

专业分包人项目经理姓名： 专业分包人技术负责人姓名： 专业分包人安全员姓名： 专业分包人质检员姓名： 11.2.2 专业分包人代表的权力委托或撤销：

13． 施工组织设计

13.1 专业分包人应按下表所列向承包人及监理人提交施工方案或技术文件：

序号 施工方案名称 提交时间 备注 17． 工期延误 17.1 非专业分包人造成的工期延误

17.1.1 其他允许延长工期的情况： 17.3 工期延误的违约处理

17.3.1 误期违约金额度：工期每延误一天，专业分包人应当向承包人赔偿违约金为： 误期违约金的最高限额： 17.4 关于异常恶劣气候的条件导致工期延误的约定为： 18． 工程质量

18.1 双方关于分包工程质量标准的约定：

18.3 承包工程的质量目标及相关创优目标约定： 19. 质量检查与验收

19.1 承包人要求专业分包人在施工过程应用的标准工艺清单：

编号 标准工艺名称 应用部位 备注 其他约定： 20. 工程材料 20.1 采购及供应

20.1.2 （1）专业分包人需报送承包人审批的自购材料的名称、规格、供货人、数量及供货时间如下：

序号 名 称 规 格 供货人 数 量 供货时间 （2）承包人提供的工程材料名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期如下： 序号 名称 规格 数量 价格 交货方式 交货地点 交货时间 20.2 检验 20.2.2 工程材料第三方检测机构： ，资质或资格： 。 21. 安全防护与文明施工 21.1 安全措施与责任

21.1.1 专业分包人的安全措施与责任

（8）安全处罚：

（9）安全协议执行： 21.1.2 需要承包人采取的安全措施与承担的责任： 21.2 施工安全风险管理

21.2.2 项目施工安全风险识别、评估和控制管理执行： 。 21.7 安全生产费用

21.7.1 安全生产费用的使用方式： 使用范围： 21.7.2 安全生产费用计划及表单：

（表单按照施工项目部标准化工作手册执行） 21.8 安全保证金

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库施工分包管理工作手册(7)在线全文阅读。