家居装饰装修工程施工合同(2)

第十条 工程验收和保修

10.1双方约定在施工过程中按下列第几个条约对工程质量进行验收：

(1)同意 部门按本项第 款验收方式验收； (2)分阶段验收。承包人分别于隐蔽工程、水电工程（包括电话、网线、空调等工程）、泥工工程（土建工程）、木工工程、油漆工程、装饰工程（包括粉刷涂料、安装灯具、安装饰口等工程）等结束后的两日内通知发包人验收，发包人自接到通知之日起两日内验收，发包人阶段验收合格后应填写工程验收单（详见：家庭装饰装修工程验收单）交给承包人，承包人接到工程验收单后，应及时转入下一工程；

如发包人不能再约定时间内验收，应及时通知承包人具体的验收时间，工程时间相应顺延。发包人未在约定时间内验收或未及时通知承包人具体验收时间的，视为已验收，承包人可转入下一工程。

10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人用自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（家庭装饰装修工程验收单）。发包人支付完双方约定验收合格应支付款项后，办理移交手续（详见：家庭装饰装修工程验收单）。 10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为 月，并填写工程保修单（详见：家庭装饰装修工程保修单）。

第十一条 工程款支付方式

11.1双方约定按以下第 种方式支付工程款； （1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款: 支付次数 第一次 第二次 第三次 第四次 支付时间 开工前三日（ %） 木工进场 （ %） 油漆工进场（ %） 支付金额 支付 元 支付 元 支付 元 验收合格后三日内（ %） 支付 元 （2）其他支付方式： 。 11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后 日内未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（详见：家庭装饰装修工程结算单）并签字，发包人用在签字时向承包人结算工程尾款。 第十二条 违约责任

12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 12.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并有责任方赔偿对方相应的经济损失。

12.4发包人未按期支付第二或第三（第四）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金 元。

12.5由于承包人的原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责返工，工期不予顺延。

12.6由于承包人原因使工期延误，且延误时间在十五天内内延误一天向对方支付违约金 元。延误时间超过十五天日的，发包人有权终止合同，承包人应按合同总价款的 % 向发包人支付违约金。合同终止日三日内双方进行结算，在结算时承包人多收取的款项应退还发包人，发包人未支付承包人的款项应立即予以支付。

12.7由于承包人原因造成人身伤亡、火灾等意外事故的，由承包人承担责任，给发包人造成损失的，还应赔偿发包人损失。

第十三条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决；也可以由有关部分调解；协商过调解不成的，按下列第 种方式解决：

（1） 提交海口仲裁委员会仲裁；

（2） 依法向人民法院提起诉讼。 第十四条 几项具体规定

14.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定地点。发包人负责支付垃圾清运费用（此费用可列想在工程价款内）。

14.2施工期间，发包人将外屋钥匙 把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁 把，由承包人当场负责安装交付费用。

14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午 点， 分至 点 分；下午 点 分至 点 分 第十五条 其他约定事项： 第十六条 附则

16.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

16.2本合同签订后工程不得转包。

16.3本合同一式 份，双方各执 份， 部门 份。

16.4合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人（签字）： 承包人（盖章）： 法定代表人: 委托代理人：

年 月 日 年

合同附件：

1. 家庭居室装饰装修工程报价单 2. 家庭居室装饰装修工程设计图纸 3. 家庭居室装饰装修工程变更单 4. 家庭居室装饰装修工程验收单 5. 家庭居室装饰装修工程结算单 6. 家庭居室装饰装修工程保修单

月 日

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库家居装饰装修工程施工合同(2)在线全文阅读。